Напомним, 17 февраля 2009 между сторонами был заключен государственный контракт на выполнение функций застройщика при строительстве концертно-зрелищного центра в г. Ярославле. Срок окончания выполнения работ по контракту определен 30.06.2010. Однако работы по указанному контракту в полном объеме не были выполнены в срок.
В связи с этим Департамент строительства обратился в Арбитражный суд Ярославской области с требованием о взыскании с ответчика неустойки в размере 201 364 034 рублей 40 копеек (за период с 01.07.2010 по 28.04.2011) и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 13 309 рублей 87 копеек.
Ответчик в качестве причины изменения срока исполнения работ назвал наличие нарушений в проектной документации.
Суд первой инстанции взыскал с ООО «МАКССТРОЙ» в пользу Департамента строительства Ярославской области 100 000 000 рублей неустойки, отказав в удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Ярославской области оставлено без изменения, а апелляционные жалобы Департамента строительства Ярославской области и общества с ограниченной ответственностью «МАКССТРОЙ» - без удовлетворения.